18 فبراير، 2020
آراء قانونية
884 زيارة
وكل يوم معلومة قانونية تهم الناس ف ومعلومة اليوم ستكون مع الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للسياسات القانونية
ومتى يستحق التعويض!
كل شيء عن الإجازة العادية,.
ثانيا: أن يعد مدير الإنشاءات تقريرا نهائياً بعد الانتهاء من المشروع، ومن التحديث الأخير للبرنامج الزمني التأخير الكلي للمشروع، كما يحدد التأخير الناتج عن كل من المالك أو المقاول أو أي طرف ثالث. ويمكن تصنيف التأخيرات تبعاً للمصدر:
1 - التأخيرات الناتجة عن المالك:
1-1 الإخفاق في تسليم الموقع للمقاول بعد توقيع العقد. 1-2 تعليق العمل – أوامر إيقاف سير العمل جزئيا أو كليا. متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى. 1-3 الأوامر التغييرية الصادرة من المهندس/ المالك لتغيير نطاق الأعمال حسب العقد (أعمال معمارية – إنشائية أو خدمات) تؤثر على المسار الحرج للبرنامج الزمني. 1-4 التأخير الناتج عن (القوى القاهرة) الخارجة عن سيطرة المالك والمقاول، وليست ناتجة عن خطأ أو إهمال أي منهما (الكوارث مثل الحروب، الحرائق). 1-5 تأخير الجهات الحكومية (إيصال التيار الكهربائي – المياه – المجاري... ) بعد إتمام المقاول لأعمال العقد حسب المدة التعاقدية. أما التأثير الزمني والمالي للتأخيرات الناتجة من 1-1 إلى 1-3 أعلاه، فيحق للمقاول الحصول على تمديد في الوقت وتعويض عن التكاليف الإضافية والمصاريف الإدارية والمصاريف غير المباشرة – كلفة التأمين – كلفة ارتفاع الأسعار (العمالة والمعدات) خلال فترة التأخير.
متى يستحق العامل تعويضا عن إصابته أثناء العمل ومتى لا يستحق - إسلام ويب - مركز الفتوى
والتأثير الزمني والمالي للتأخيرات الناتجة من 1-4 و 1-5 أعلاه، فيحق للمقاول تمديد الوقت، لكن من دون الحصول على أي تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد. 2 - التأخيرات الناتجة عن تقصير المقاول في الأداء
يحق للمالك في هذه الحالة طلب تعويض مالي (التعويض الاتفاقي في العقد عن كل يوم تأخير «غرامة التأخير»)، ويمكن تطبيق الغرامة دون الرجوع إلى التحكيم أو التقاضي فور إثبات التأخير في نهاية المدة التعاقدية. كل شيء عن الإجازة العادية,.. 3 - التأخيرات المتزامنة
3-1 نتيجة عدة تأخيرات بسبب المقاول، أو أحدهما بسبب المقاول والآخر بسبب المالك في التوقيت نفسه على نشاط واحد في المسار الحرج، مثل طلب المالك أمرا تغييريا من المقاول في نفس الوقت تأخير توريد معدات بسبب المقاول (التأخيرات في مسارات حرجة متوازية):
في هذه الحالة يحق للمقاول تمديد الوقت دون الحصول على تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامة التأخير. 3-2 في حالة تزامن أسباب مصدرها المقاول: المقاول مسؤول عن خسائر التأخير، نتيجة عدم تشغيل المشروع طوال فترة التأخير وفقاً للعقد، ويتحمل المقاول تكاليف العمل الإضافي الناتج عن التعجيل (Acceleration). 3-3 في حالة تزامن تأخيرات مصدرها طرف ثالث (إيصال التيار الكهربائي... )، يحق للمقاول الحصول على تمديد في الوقت، لكن من دون الحصول على أي تكاليف إضافية ومن دون تطبيق غرامات التأخير.
متى يستحق العامل تعويض عن المرض المهني ؟ - الموسوعة القانونية الشاملة - الموسوعة القانونية الشاملة
موانع استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الواجبة للنفاذ للعامل أو موظف قطاع الأعمال مبلغ مالي يستوفيه عند انتهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين الجهة أو صاحب العمل، كما عبرت بذلك المادة 84 أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، وبهذا يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
4- بالنسبة لمعالجة وضع اجازات منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرا الى ان وضعها مؤقت فيترك أمر معالجتها لوزارة المعارف. 5- من الضروري بالنسبة للفئات المحددة بالفقرات ب،ج من المادة الثالثة من هذا المحضر ألا تتمتع باجازاتها إلا بالتناوب ضمانا لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق. (4) وقد نظم الديوان العام للخدمة المدنية ذلك بتعميمه رقم 12/38 في 25/10/1397ه ورقم 8/19 في 20/4/1399ه وهما موجودان في الفقرة الخاصة بالتعاميم الصادرة في الاجازة العادية.
التهاب الملتحمة
التهاب الملتحمة معروف أيضا باسم "العين الوردية"، وهذا يحدث عندما تصبح طبقة من الأنسجة التي تغطي الجزء الأبيض من عينك ملتهبة، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب الفيروسات أو البكتيريا، وتشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض، الحكة، واحمرار، وآلام في العين. جفاف العين
يحدث جفاف العين عندما لا تفرز القنوات الدمعية ما يكفي من دموع لترطيب العين، مما يجعل العين جافة، وتسبب أيضا الألم والحكة. كيفية علاج حساسية العين من الضوء
سنوضح لك طرق العلاج من حساسية العين من الضوء:
الرعاية المنزلية
البقاء بعيدا عن ضوء الشمس، والحفاظ على الأضواء خافتة في الداخل، يمكن أن يساعد في جعل رهاب الضوء أقل حدة، ويريح العين أكثر، احرص على غلق عينيك أو تغطيتها، أو ارتداء نظارات شمسية تحجب الضوء. ألم في العين اليمنى عند الرمش - ويب طب. العلاج الطبي
استشر طبيبك إذا كنت تعاني من حساسية شديدة للضوء، سيقوم طبيبك بإجراء الفحوصات اللازمة، كما قد يطرح أسئلة حول شدة أعراضك لتحديد السبب في الإصابة بـ حساسية العين من الضوء. نوع العلاج الذي تحتاجه يعتمد على السبب وراء حدوث الحساسية، وتشمل أنواع العلاج ما يلي:
الأدوية والراحة للصداع النصفي. قطرات العين التي تقلل من التهاب التهاب الصلبة.
حساسية العين من الضوء .. أسبابها وأعراضها وعلاجها - كل يوم معلومة طبية
ألم العين عبارة شاملة تصف الانزعاج في العين، أو داخلها، أو خلفها، أو حولها. يمكن أن يكون الألم أحاديًا أو ثنائيًا - بعبارة أخرى، يمكنك أن تشعر بالألم في العين اليمنى أو في العين اليسرى أو يمكن أن يؤثر الانزعاج على كلتا العينين. لا يوجد دليل على أن ألم العين اليمنى يحدث بشكل متكرر أكثر من ألم العين اليسرى، أو العكس. في بعض الحالات، مثل إصابة العين ، يكون سبب الألم واضحًا. ولكن غالبًا ما يكون من الصعب معرفة سبب ألم عينيك. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن شدة ألم العين لا تشير إلى مدى خطورة السبب الأساسي للانزعاج. بعبارة أخرى، يمكن أن تكون مشكلة بسيطة نسبيًا، مثل خدش سطحي للقرنية، مؤلمة جدًا. ما هي أسباب ألم العين اليسرى؟ » مجلتك. لكن العديد من حالات العين الخطيرة للغاية - بما في ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وأكثر أنواع الماء الزقاء شيوعًا، وانفصال شبكية العين، وأمراض العين السكرية - لا تسبب أي ألم على الإطلاق. هل أنت مستعد لفحص عينيك؟ ابحث عن اختصاصيّ رعاية عيون بالقرب منك. يمكن أن تثير العين المؤلمة أحاسيس مختلفة وأعراضًا مصاحبة لها، مما قد يساعد اختصاصيّ رعاية العيون في تحديد سبب الانزعاج ووصف علاج ألم العين الصحيح. تتضمن هذه الخيارات ما يلي: إحساس حاد طعني الشعور بالحرقان في العين ألم كليل الشعور بشيء ما "في" عينك (الإحساس بوجود جسم غريب) غالبًا ما يصاحب ألم العين تشوش الرؤية والاحمرار ( احتقان الدم في العين) و الحساسية للضوء.
[٣]
تآكل القرنية (Corneal Abrasion)، هي حالة تنتج بسبب تعرض القرنية للخدش، ويمكن أن يحدث ذلك بعد التعرض لإصابة أو صدمة أو من تلقاء نفسها، وعادةً ما يكون الألم الناتج عن هذه الحالة شديدًا للغاية، مما قد يؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية المختلفة، كما قد يترافق ذلك مع حساسية للضوء. متلازمة العين الجافة ( Dry eye syndrome)، وهي حالة تحدث نتيجة للفقدان المزمن لترطيب الدموع داخل العين، مما قد يؤدي إلى جفاف العين، وهذا بدوره يؤدي إلى عواقب متفاوتة الشدة بين التهيج البسيط إلى الالتهاب الشديد الذي يسبب تندبات في العين، وقد يترافق جفاف العين مع الشعور بالحرقة في العين واحمرارها، والحساسية تجاه الضوء. [٤]
التهاب ملتحمة العين (Conjunctivitis)، هو التهاب أو تهيج يصيب الغشاء الذي يغطي مقلة العين من الخارج والجزء الداخلي من الجفون، وقد يترافق التهاب الملتحمة مع أعراض أخرى بالإضافة إلى ألم العين مثل؛ إفرازات العين، ويوجد أنواع مختلفة من التهاب الملتحمة اعتمادًا على سبب حدوثها فقد يكون بكتيري أو فيروسي أو تحسسي. حساسية العين من الضوء .. أسبابها وأعراضها وعلاجها - كل يوم معلومة طبية. صداع الجيوب الأنفية، وهو الصداع الذي يترافق مع التهاب أو عدوى في الجيوب الأنفية ، وبالإضافة إلى الصداع، قد تترافق هذه الحالة مع الشعور بالألم في العين وعدم راحة في الأذن وإفرازات أنفية.
ألم في العين اليمنى عند الرمش - ويب طب
من قبل
د. جود شحالتوغ
-
الخميس 28 تشرين الأول 2021
تمدد الأوعية الدموية للدماغ ، تؤثر على العين، ويسبب ضبابية الرؤية أو ازدواجها. اعتلال الشبكية السكري ، هي أضرار تحدث للعين بسبب مرض السكري، وقد يؤدي للإصابة بالعمى. التهاب المفاصل الروماتيودي ، هو مرض يصيب المفاصل، إلا أنه قد يؤثر على العين ويسبب جفافها واحمرارها. علاج الم العين
إذا استمر ألم العين، ستحتاج للذهاب إلى الطبيب لتحديد أسباب ألم العين بشكل قاطع، وسيقوم الطبيب بفحص العين، وقد يطلب إجراء مزيدا من الأشعة والتحاليل، سنوضح أشهر العلاجات لبعض أمراض العين:
التهاب الملتحمة: سيصف الطبيب قطرات العين المضادة للجراثيم، أما بالنسبة لعلاج التهاب الملتحمة البكتيري، فيمكن استخدام مضادات الهيستامين في شكل قطرات العين، أو شراب حتى يتحسن التهاب الملتحمة. خدش القرنية: في العادة تشفى من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، وقد يصف طبيبك مرهم أو قطرات المضادات الحيوية. المياه الزرقاء: سيصف الطبيب قطرات العين، وربما الأقراص للحد من الضغط، إذا لم يؤدي هذا لتحسنك، فقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية. القرنية المصابة: قد تحتاج إلى قطرات مضادة للفيروسات أو مضادة للجراثيم. التهاب القزحية: سيعالج الطبيب هذا مع أدوية الستيرويد، والمضادات الحيوية.
ما هي أسباب ألم العين اليسرى؟ &Raquo; مجلتك
عصب العين
يربط العصب البصري أو عصب العين العين بالدّماغ، إذ يكون مسؤولًا عن نقل الإشارات التي تُكونّها شبكية العين إلى الدّماغ لتفسيرها كصور مرئية، ويُعدّ عصب العين العصب الثاني من الأعصاب القحفية، وهي الأعصاب التي تنشأ من الجمجمة أو تتصل بها، على عكس الأعصاب الأخرى التي تنشأ من العمود الفقري، ويُصنّف عصب العين بأنّه جزء من الجهاز العصبي المركزي ، ويُمكن اعتباره الامتداد الوحيد للدّماغ الذي يُمكن رؤيته، ويُحَقَّق ذلك من خلال استخدام تنظير قاع العين (Ophthalmoscopy). [١]
ألم عصب العين
يُصنّف الألم الذي قد يُصيب العين ضمن فئتين رئيستين تبعًا لموقع ظهور الألم؛ الأولى تضمّ الألم الذي يظهر في الجزء الخارجي من العين، والآخر هو الألم الذي يحدث داخل العين نفسها، ويقع الألم في عصب العين ضمن الفئة الثانية، ويحدث نتيجة التهاب العصب البصريّ الذي يسبّب التلّف في العصب نفسه، الأمر الذي ينتج عنه عدّة أعراض من ضمنها الألم، كما توجد عدّة أمراض أخرى تسبّب الألم في العين بصورة عامّة، وليس تحديدًا في العصب، ومنها ما يأتي: [٢]
ارتفاع ضغط العين. الصداع النصفي. الإصابة المباشرة في العين. التهاب الجيوب الأنفية.
01:40 م
الأحد 18 أبريل 2021
كتبت- ياسمين الصاوي:
تتعدد أنواع ألم العين، حيث تأتي على هيئة ضغط أو حرقان أو صداع، كما يشعر البعض بألم خلف العين، ما يمكن أن يسبب مشكلة في الرؤية والتركيز. وهناك العديد من الأسباب للشعور بألم خلف العين، والتي تتطلب في بعض الأحيان استشارة الطبيب المختص، وفقًا لما نشره موقع "Medical News Today". أسباب ألم خلف العين
-الصداع والصداع النصفي
أشارت المؤسسة الأمريكية للصداع النصفي (American Migraine Foundation)، إلى ارتباط الشعور بألم خلف العين والصداع، وتظهر أعراض الصداع النصفي فيما يلي:
-الشعور بنبض في الرأس. -القيء والغثيان. -حساسية من الصوت والضوء. -التهاب الجيوب الأنفية
عادة ما يرتبط التهاب الجيوب الأنفية بالشعور بألم في الوجه وضغط حول العين أو ألم خلفها، وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تشمل:
-سيلان الأنف. -فقدان حاسة الشم. -الصداع. -ألم أو ضغط بالوجه. -نزول المخاط من الأنف للحلق. -ألم الحلق. -الحمى. -السعال. -التعب. -رائحة الفم الكريهة. ألم الأسنان
يرتبط ألم الأسنان بالشعور بضغط وعدم راحة في بعض أجزاء من الوجه، وخاصة التي تحتوي على أعصاب يمكن أن تتأثر بذلك، ومن ثم يمكن الشعور بألم خلف العين.